Договор подряда №
г. Санкт-Петербург
Дата
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Воробьев Степан Александрович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу на условиях, указанных в настоящем Договоре и Приложении № 1 к настоящему договору. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Подрядчик обязуется осуществить следующие работы связанные со строительством бассейна на объекте заказчика:
-
-
-
-
все работы производятся на основании договора в количестве указанном в Приложении №1 к настоящему договору. Оборудование поставляется в рабочем состоянии, что проверяется заказчиком во время приема/сдачи всех работ.
1.3. Материалы и оборудование для строительства объекта указанные в Приложении №1 к настоящему договору предоставляются подрядчиком и имеют все необходимые разрешения и сертификаты.
1.4. Подрядчик может привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц.
1.5. Сроки выполнения работ -- календарных дней с даты начала работ.
1.6. Работы выполняются по адресу:
1.7. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на осуществление данных работ.
1.8. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые знания, квалификацию и разрешение на осуществление работ
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением №1 к настоящему договору, и сдать результат Заказчику по акту выполненных работ.
2.1.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
2.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, на котором производятся работы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику все необходимые для осуществления работ документы, разрешения, пропуска и материалы.
2.2.2. Принять результат работ в течение 3-х календарных дней с момента извещения его Подрядчиком о завершении производства работ, подписать акт выполненных работ, либо предоставить обоснованный отказ от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
2.2.3. Оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена договора согласно Приложению № 1 составляет ___________ ( ___ ) рублей 00 коп.
3.2. Оплата по договору осуществляется следующими частями: 1. Предоплата за оборудование и материалы ____ (___________) рублей 00 коп. 2. Остаток в размере _____ (_______) рублей 00 коп. оплачиваются в течение 3-х рабочих дней с момента подписания АКТА приема-передачи работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,2% цены Договора за каждый день просрочки, но не более суммы уплаченной по договору.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законом порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и прекращает действие после выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон;
- иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. ГАРАНТИЯ
8.1. Гарантийный срок на общестроительные работы устанавливается __ месяца с даты сдачи работ заказчику и включает в себя:
- гарантию на герметичность чаши:
- облицовку чаши;
- на оборудование для фильтрации, насосного и пр...
Гарантия на установленное оборудование предоставляется заводом-производителем и действует согласно гарантийным талонам которые подрядчик предоставляет заказчику с отметкой о дате установки и печатью официального представителя завода в РФ.
8.2. В случае наступления гарантийного случая заказчик уведомляет подрядчика, а подрядчик обязан выехать на объект для устранения неполадок в срок 3-х рабочих дней с даты обращения заказчика.
8.3. В случае неисправности оборудования в гарантийный период подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет работы по монтажу и демонтажу оборудования, а также по его транспортировки до сервисного центра, в случае если не может устранить поломку своими силами на месте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1. Смета на производство работ (Приложение N 1).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
ИП Воробьев С.А.
ИНН 780163241443
КПП
ОГРН 319784700081699
Юр. Адрес:199266, г. Санкт-Петербург,
Морская наб., дом 15, Кв. 403
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Р/С 40802810500000988913
К/С 30101810145250000974
Телефон: 8 (921) 940-89-98
________________ Воробьев С.А. __________________
Заказчик: